Usnesení
Rady města Chrastava č. 2019/10 dne 26. června 2019
2019/10/I
RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2019/07/VI ze dne 13. května 2019 pronájem části
pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 150 m2 – trvalý travní porost, v k. ú.
Chrastava I, paní Veselé Miluši, za cenu 1.500,- Kč/rok, za účelem zřízení
zahrady, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/13/2019 (příloha č. 1 k originálu
usnesení), a pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/II
RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2019/08/XIV ze dne 3. června 2019 pronájem části
pozemku par. č. 1391/1 o výměře cca 16 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I,
firmě Bétel Bistro, s.r.o., za cenu 6000,-Kč/rok, za účelem zřízení předzahrádky
k provozovně kavárny s rychlým občerstvením, vč. návrhu nájemní smlouvy čj.
N/14/2019 (příloha č. 2 k originálu usnesení), a pověřila starostu jejím
podpisem
2019/10/III
RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2019/08/III odst. 1 ze dne 3. června 2019 pronájem
části pozemku par. č. st. 206/2 o výměře cca 15 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr, v k. ú. Chrastava I, manželům Nguyen The Khai a Tran Thi Giang,
za cenu 750,- Kč/rok, za účelem zřízení předzahrádky k provozovně Family Bistra,
které je provozováno v přízemí budovy čp. 214, vč. návrhu nájemní smlouvy čj.
N/15/2019 (příloha č. 3 k originálu usnesení), a pověřila starostu jejím
podpisem
2019/10/IV
RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2019/08/III odst. 2 ze dne 3. června 2019 pronájem
části pozemku par. č. st. 206/2 o výměře cca 50 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr, v k. ú. Chrastava I, manželům Nguyen The Khai a Tran Thi Giang,
za cenu 2.500,- Kč/rok, za účelem zřízení parkovacích míst k nově budovaným
bytovým jednotkám v budově čp. 214, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/16/2019
(příloha č. 4 k originálu usnesení), a pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/V
RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2018/02/V ze dne 29. ledna 2018 zřízení věcného
břemene čj. VB/11/2019 (příloha č. 5 k originálu usnesení), na pozemcích par. č.
590/1, 590/10, 590/17, 619/1, 620/3 a 1527/2, vše v k. ú. Chrastava I, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „IE-12-4005097 - LB-Chrastava-vým.kVN
mezi LB_3002 a 3003“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením
věcného břemene, a pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/VI
RM s c h v á l i l a
v souladu usnesením ZM č. 2019/03/IV ze dne 24.6.2019 návrh smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace na akci „Chrastava – splašková kanalizace ve
Vítkovské ulici“ (příloha č. 6 k originálu usnesení) se zhotovitelem ATELIER VH
s.r.o., Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec 3, IČO: 04898036 a pověřila starostu
jejím podpisem
2019/10/VII
RM s c h v á l i l a
1. v souladu usnesením ZM č. 2019/03/IV ze dne 24.6.2019 návrh smlouvy o
dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Chodník
podél ulice Vítkovské v Chrastavě“ (příloha č. 7a k originálu usnesení) se
zhotovitelem Nýdrle – projektová kancelář, spol s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17,
182 00 Praha 8 a pověřila starostu jejím podpisem
2. v souladu usnesením ZM č. 2019/03/IV ze dne 24.6.2019 návrh smlouvy o
dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové
dokumentace pro provedení stavby na akci „Komunikace a chodník vedený podél
silnice – ul. Vítkovská (sil. III/272 51)“ (příloha č. 7b k originálu usnesení)
se zhotovitelem Nýdrle – projektová kancelář, spol s r.o., Nad Okrouhlíkem
2365/17, 182 00 Praha 8 a pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/VIII
RM s c h v á l i l a
návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Chrastava – rekonstrukce ul.
Bílkokostelecké, I. etapa“ (příloha č. 8 k originálu usnesení) se společností:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a
pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/IX
RM s c h v á l i l a
návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Chrastava – rekonstrukce ul.
Hřbitovní“ (příloha č. 9 k originálu usnesení) se společností: Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a pověřila starostu
jejím podpisem
2019/10/X
RM s c h v á l i l a
návrh příkazní smlouvy při přípravě žádosti o poskytnutí dotace z Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2021-2027 (příloha č. 10 k
originálu usnesení) na projekt „Rozšíření hasičského muzea v Chrastavě“ s
příkazníkem: Ing. Iva Linderová, Vysoká 70, 466 02 Jablonec nad Nisou a pověřila
starostu jejím podpisem
2019/10/XI
RM s c h v á l i l a
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a dlouhodobého hmotného
majetku (DHM) dle přílohy (příloha č. 11a, 11b, 11c k originálu usnesení)
2019/10/XII
RM s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/15/2019 – dar 1 ks kancelářského křesla v zůstatkové hodnotě
5.660,-- Kč Školní jídelně Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec-příspěvková
organizace, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, IČ 69411123 a pověřila starostu
města podpisem smlouvy (příloha č. 12a, 12b k originálu usnesení)
2019/10/XIII
RM s c h v á l i l a
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč z. s. Linka bezpečí, se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198 a ukládá starostovi města
darovací smlouvu DR/16/2019 podepsat (příloha č. 13a, 13b k originálu usnesení)
2019/10/XIV
RM s c h v á l i l a
souhlas města Chrastava s osobou znalce v oboru oceňování nemovitostí pro
potřeby směny a arondace lesních pozemků mezi LČR a.s. a Městem Chrastava,
kterým bude pan Bc. Jiří Bliml, bytem Aloisina výšina 435/46, 460 01 Liberec, IČ
05181160 (příloha č. 14 k originálu usnesení)
2019/10/XV
RM s c h v á l i l a
Směrnici Rady města Chrastava č. 5/2019 O umísťování dětí do 3 let věku, jako
osob neschopných samostatného pohybu ve smyslu předpisů o požární ochraně do
Mateřských škol Města Chrastava (příloha č. 15 k originálu usnesení)
2019/10/XVI
RM s c h v á l i l a
servisní smlouvu č. 219.131 uzavřenou mezi Městem Chrastava, nám. 1. máje 1, 463
31 Chrastava a společností KLIMA RAPID, spol. s r. o., Libušská 826/227a, 142 00
Praha 4 a pověřila starostu města podpisem smlouvy (příloha č. 16 k originálu
usnesení)
2019/10/XVII
RM r o z h o d l a
o uzavření příkazní smlouvy č. PŘ /1/2019 (příloha č. 17 k originálu usnesení) o
správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a Městským bytovým
družstvem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
2019/10/XVIII
RM s c h v á l i l a
dohodu o společném záměru kandidatury města Žitavy na titul „Evropské hlavní
město kultury 2025“ (příloha č. 18 k originálu usnesení) a pověřila starostu
jejím podpisem
2019/10/XIX
RM s c h v á l i l a
na základě ustanovení § 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů nařízení města Chrastavy č. 6/2019
„Tržní řád - Změna č. 2“ (příloha č. 19 „a“ k originálu usnesení) Tržního řádu
č. 1/2012 ve znění Tržního řádu č. 1/2014 –změna č. l (příloha č. 19 „b“ k
originálu usnesení ) pověřila starostu a místostarostku jeho podpisem. Úplné
znění Tržního řádu (příloha č. 19 „c“ k originálu usnesení)
2019/10/XX
RM s c h v á l i l a
jako orgán obce příslušný ke schválení organizačního řádu městského úřadu, podle
ustanovení § 102 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů změnu č. 2 organizačního řádu (příloha č. 20a k originálu
usnesení) (důvodová zpráva příloha č. 20b k originálu usnesení) a pověřila
starostu města jejím podpisem
2019/10/XXI
RM s c h v á l i l a
odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava za období 12/2018 –
V/2019 (příloha č. 21 k originálu usnesení)
2019/10/XXII
RM s c h v á l i l a
souhlas města Chrastava s podáním správní žaloby proti rozhodnutí příslušného
správního orgánu, kterým by bylo zrušeno, případně potvrzeno zrušení rozhodnutí
stavebního úřadu podle § 128 odst.1 písm.a) stavebního zákona, o nařízení
demolice ubytovny č.p. 617 v ulici Nádražní (Kovák), která svým závadným stavem
ohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek
třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené
lhůtě neodstranil závadný stav stavby a pověřuje starostu města podáním žaloby
příslušnému soudu
2019/10/XXIII
RM s c h v á l i l a
provozní řád „Městského kamerového dohlížecího systému “ Stráž nad Nisou
(příloha č. 22 k originálu usnesení) a pověřila starostu města jeho podpisem
Zapsala: Martina Cellerová
Chrastava 26.06.2019
Ing. Michael Canov - starosta
Zita Václavíková - místostarostka